因發(fā)包人未按提供施工條件造成工期拖延的

法律主觀：

因發(fā)包人拖延付工程款、未按時(shí)提供建筑材料、圖紙等各種原因，導(dǎo)致工期拖延的，必然會(huì)造成承包人的損失。這種情況下，承包人是可以要求發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任的。 發(fā)包人導(dǎo)致工期拖延的，承包人可以索賠 當(dāng)發(fā)包人與承包人簽訂建筑工程合同后，任何一方都應(yīng)該嚴(yán)格遵守合同約定，積極履行合同，要是一方違約的，另一方都可以要求對(duì)方賠償損失。 工期拖延，就是建筑工程合同違約的一種。根據(jù)合同法規(guī)定，發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。 因此，因發(fā)包人原因?qū)е鹿て谕涎拥模邪司褪且蟀l(fā)包人賠償相應(yīng)的損失。 通常在實(shí)踐中，因?yàn)榘l(fā)包人原因?qū)е鹿て谕涎拥娜缦虑闆r，承包人可以索賠： 1、發(fā)包人逾期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款。 2、發(fā)包人拖延提供施工條件，拖延提供場(chǎng)地、圖紙等。 3、發(fā)包人逾期提供甲供材料。 4、發(fā)包人未辦理建設(shè)行政審批手續(xù)，導(dǎo)致建設(shè)行政主管部門勒令停工的。 但發(fā)包人出現(xiàn)前三項(xiàng)情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)達(dá)到承包人無(wú)法施工的程度，造成停工的，承包人才可以要求發(fā)包人賠償工期拖延費(fèi)用、合理利潤(rùn)損失等費(fèi)用。否則，承包人不能要求賠償，反而可能要求承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。 需要注意的是，承包人在提出索賠要求時(shí)，必須有證據(jù)證明自己的所遭受的損失，否則即便到法院起訴，法院也會(huì)判據(jù)發(fā)包人不賠或少陪的，所以建議雙方無(wú)法協(xié)商賠償事宜。必須通過(guò)法律途徑追償?shù)?，要注意先收集好充分的證據(jù)資料。

單方面違約合同怎么處理，惡意拖延工期不施工怎么辦？

施工方拖延工期是違約行為，一般按照合同約定賠償;合同如果沒(méi)有約定的，按照造成的損失賠償。

可要求公司承擔(dān)違約責(zé)任，至于具體責(zé)任怎么承擔(dān)，要看合同約定，一般包括承擔(dān)違約金、賠償損失、解除合同等。如果雙方能協(xié)商，則按自愿協(xié)商，如果無(wú)法協(xié)商，可到法院起訴或到仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。

1、業(yè)主和裝修公司雙方可先坐下來(lái)相互協(xié)商一下，尋找妥善的方法得以解決；問(wèn)題發(fā)生了要與裝修公司積極協(xié)調(diào)解決。

2、實(shí)在無(wú)法妥協(xié)時(shí)，如果在簽訂合同時(shí)，已經(jīng)確認(rèn)當(dāng)此類問(wèn)題發(fā)生時(shí)的責(zé)任歸屬，則按照合同中的規(guī)定進(jìn)行賠償。如由第三方構(gòu)成的拖延工期，返工費(fèi)用應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)；但是如果裝修隊(duì)在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后沒(méi)有及時(shí)向業(yè)主報(bào)告。造成后續(xù)更大的損失，裝修隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)就擴(kuò)大的損失部分承擔(dān)責(zé)任。

3、如果在簽訂合同時(shí)，沒(méi)有就拖延工期問(wèn)題確認(rèn)責(zé)任歸屬，雙方又無(wú)法妥協(xié)時(shí)，可以找消費(fèi)者協(xié)會(huì)或者裝修行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行投訴

《勞動(dòng)合同法》：

第十條 建立勞動(dòng)關(guān)系，應(yīng)當(dāng)訂立書面勞動(dòng)合同。

已建立勞動(dòng)關(guān)系，未同時(shí)訂立書面勞動(dòng)合同的，應(yīng)當(dāng)自用工之日起一個(gè)月內(nèi)訂立書面勞動(dòng)合同。

第八十二條 用人單位自用工之日起超過(guò)一個(gè)月不滿一年未與勞動(dòng)者訂立書面勞動(dòng)合同的，應(yīng)當(dāng)向勞動(dòng)者每月支付二倍的工資。

第四十七條 經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償按勞動(dòng)者在本單位工作的年限，每滿一年支付一個(gè)月工資的標(biāo)準(zhǔn)向勞動(dòng)者支付。六個(gè)月以上不滿一年的，按一年計(jì)算；不滿六個(gè)月的，向勞動(dòng)者支付半個(gè)月工資的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

《民事訴訟法》

第三條 人民法院受理公民之間、法人之間、其他組織之間以及他們相互之間因財(cái)產(chǎn)關(guān)系和人身關(guān)系提起的民事訴訟，適用本法的規(guī)定。

依據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，造成對(duì)方損失的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益;但是，不得超過(guò)違約一方訂立合同時(shí)預(yù)見(jiàn)到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見(jiàn)到的因違約可能造成的損失。

施工方拖延工期怎么辦？

施工單位拖延工期是一種合同違約行為，所以，拖延工期要執(zhí)行合同雙方約定的處罰措施。如果合同沒(méi)有明確約定違約責(zé)任，可以要求施工單位對(duì)因?yàn)檠悠谠斐傻膿p失，以及承擔(dān)合理的違約金作為補(bǔ)償。有的甚至更長(zhǎng)。拖延工期表面上看，是施工企業(yè)為建設(shè)單位負(fù)責(zé)，實(shí)則不然，工程承包到手，人員難以保證，管理比較混亂，工期無(wú)法控制，直接降低了施工企業(yè)的信譽(yù)等級(jí);對(duì)外部的影響則是本地建筑企業(yè)沒(méi)有-一個(gè)能準(zhǔn)時(shí)交工的，影響了整體形象，降低了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。法律依據(jù)：《建筑法》第十五條建筑工程的發(fā)包單位與承包單位應(yīng)當(dāng)依法訂立書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。發(fā)包單位和承包單位應(yīng)當(dāng)全面履行合同約定的義務(wù)。不按照合同約定履行義務(wù)的，依法承擔(dān)違約責(zé)任。

溫馨提示：如果您覺(jué)得法律事務(wù)過(guò)于復(fù)雜，有能力的企業(yè)可以聘請(qǐng)“中法邦法律顧問(wèn)”來(lái)幫助你處理，或登錄“中法邦法律服務(wù)”小橙序?qū)ふ覍I(yè)律師，專業(yè)的事交給專業(yè)的人去處理。

工程合同違約怎么處理

一般來(lái)說(shuō)有以下幾種解決方式:

一是雙方協(xié)商調(diào)解解決,找到當(dāng)事人以協(xié)商的方式達(dá)成和解協(xié)議,這是最佳解決辦法二是非官方第三協(xié)調(diào)解決,邀請(qǐng)當(dāng)事人雙方都認(rèn)可和有一定影響對(duì)方的人從中調(diào)解;

三是合同仲裁;請(qǐng)求合同管理部門仲裁糾紛解決,如是勞動(dòng)仲裁則找到勞動(dòng)局,如是商業(yè)糾紛仲裁則找到市場(chǎng)管理監(jiān)督部門等。

四是直接向人民法院申請(qǐng)?jiān)V訟。

工程合同的違約責(zé)任:

一、工期延誤違約責(zé)任的認(rèn)定處理

如工程未能在合同約定的期限內(nèi)竣工,發(fā)包方會(huì)要求承包方承擔(dān)工期違約責(zé)任,承包方會(huì)要求發(fā)包方賠償其停工、窩工損失。

審判實(shí)踐中遇到的主要問(wèn)題是:承包方因發(fā)包方在施工過(guò)程中未按合同約定支付工程進(jìn)度款或提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、技術(shù)資料而主張工期順延權(quán),即其針對(duì)發(fā)包方的先履行抗辯權(quán)能否得到支持?依照《合同法》第283條的規(guī)定,承包人可以順延工期,即享有工期順延權(quán)。

對(duì)于發(fā)包方未按合同約定提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、技術(shù)資料,承包方未按合同約定辦理工期順延簽證,承包方在訴訟中主張工期順延權(quán)的,因發(fā)包方未按合同約定提供施工所用原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、技術(shù)資料,承包方就無(wú)法進(jìn)行施工,必然導(dǎo)致工期延誤,此情況下應(yīng)支持承包方的工期順延權(quán)請(qǐng)求。

二、工程質(zhì)量違約的違約責(zé)任

(一)是發(fā)包人與承包人對(duì)工程質(zhì)量是否合格或者對(duì)導(dǎo)致工程質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題的原因及雙方責(zé)任大小有爭(zhēng)議的,如果不能依據(jù)雙方提供的證據(jù)材料予以認(rèn)定,則應(yīng)委托有相應(yīng)鑒定資質(zhì)的鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定。

(二)是因承包人的原因致使工程質(zhì)量不符合約定的,依據(jù)《合同法》第281條的規(guī)定,發(fā)包人有權(quán)要求承包人在合理期限內(nèi)無(wú)償修理或者返工、改建。承包人拒絕修理、返工、改建的,依據(jù)《司法解釋》第11條的規(guī)定,發(fā)包人可以根據(jù)工程質(zhì)量問(wèn)題的嚴(yán)重程度,相應(yīng)減少支付工程價(jià)款。

(三)是因發(fā)包人提供的原材料質(zhì)量不合格,或提供的設(shè)備、技術(shù)資料等不符合合同約定,從而導(dǎo)致工程質(zhì)量不合格或質(zhì)量缺陷的,則依據(jù)《司法解釋》第12條規(guī)定的精神,該工程質(zhì)量責(zé)任應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān),發(fā)包人不得以此為由拒付或少付工程款。同時(shí),發(fā)包人因其過(guò)錯(cuò)造成承包人停工、窩工等損失的,仍應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。承包人對(duì)導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題有過(guò)錯(cuò)的,也要承擔(dān)相應(yīng)的過(guò)錯(cuò)責(zé)任。

(四)是發(fā)包人擅自使用未竣工驗(yàn)收的工程,承包人仍應(yīng)依照合同約定承擔(dān)工程保修義務(wù)和責(zé)任。對(duì)于合同無(wú)效,但竣工驗(yàn)收合格的工程,承包人也要依照合同約定和法律規(guī)定承擔(dān)工程質(zhì)量保修義務(wù)和責(zé)任。

三、支付違約金

一方違約時(shí),可能需要承擔(dān)支付違約金的違約責(zé)任。如果雙方對(duì)違約金有約定的,適用約定的違約金。但是根據(jù)《合同法》第114條第2款規(guī)定:“約定的違約金過(guò)分高于造成的損失的,當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少?！?/p>

施工合同拖延工期違約處理

法律分析：依據(jù)我國(guó)相關(guān)法律的規(guī)定，簽訂施工合同后，施工單位要按施工合同約定的工期完成施工，施工單位拖延工期是一種合同違約行為，所以，拖延工期要執(zhí)行合同雙方約定的處罰措施。如果合同沒(méi)有明確約定違約責(zé)任，可以要求施工單位對(duì)因?yàn)檠悠谠斐傻膿p失，以及承擔(dān)合理的違約金作為補(bǔ)償。

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)建筑法》 第十五條 建筑工程的發(fā)包單位與承包單位應(yīng)當(dāng)依法訂立書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。發(fā)包單位和承包單位應(yīng)當(dāng)全面履行合同約定的義務(wù)。不按照合同約定履行義務(wù)的，依法承擔(dān)違約責(zé)任。

《中華人民共和國(guó)民法典》 第五百八十四條 當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，造成對(duì)方損失的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益；但是，不得超過(guò)違約一方訂立合同時(shí)預(yù)見(jiàn)到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見(jiàn)到的因違約可能造成的損失。

工期延誤的違約法律依據(jù)

工程延誤違約金規(guī)定的法律依據(jù)是:根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范GB50500-2013(09)》的相關(guān)規(guī)定,合同工程發(fā)生誤期的,除合同另有約定外,誤期賠償費(fèi)的最高限額為合同價(jià)款的5%。承包人賠償后,也不能免除承包人按照合同約定應(yīng)承擔(dān)的任何責(zé)任和應(yīng)履行的任何義務(wù)。

一、工程延誤違約金規(guī)定的法律依據(jù)是什么?

工程延誤的違約金沒(méi)有一個(gè)固定數(shù)字,需要根據(jù)合同約定確定,一般按合同總金額的~合適一些吧,上限一般不超過(guò)20%~30%。根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范GB50500-2013(09)》的相關(guān)規(guī)定,合同工程發(fā)生誤期的,除合同另有約定外,誤期賠償費(fèi)的最高限額為合同價(jià)款的5%。承包人賠償后,也不能免除承包人按照合同約定應(yīng)承擔(dān)的任何責(zé)任和應(yīng)履行的任何義務(wù)。

二、法律依據(jù)

《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范GB50500-2013(09)》

誤期賠償

如果承包人未按照合同約定施工,導(dǎo)致實(shí)際進(jìn)度遲于計(jì)劃進(jìn)度的,發(fā)包人應(yīng)要求承包人加快進(jìn)度,實(shí)現(xiàn)合同工期。

合同工程發(fā)生誤期,承包人應(yīng)賠償發(fā)包人由此造成的損失,并按照合同約定向發(fā)包人支付誤期賠償費(fèi)。即使承包人支付誤期賠償費(fèi),也不能免除承包人按照合同約定應(yīng)承擔(dān)的任何責(zé)任和應(yīng)履行的任何義務(wù)。

發(fā)承包雙方應(yīng)在合同中約定誤期賠償費(fèi),明確每日歷天應(yīng)賠額度。除合同另有約定外,誤期賠償費(fèi)的最高限額為合同價(jià)款的5%。誤期賠償費(fèi)列入竣工結(jié)算文件中,在結(jié)算款中扣除。

如果在工程竣工之前,合同工程內(nèi)的某單位工程已通過(guò)了竣工驗(yàn)收,且該單位工程接收證書中表明的竣工日期并未延誤,而是合同工程的其他部分產(chǎn)生了工期延誤,則誤期賠償費(fèi)應(yīng)按照已頒發(fā)工程接收證書的單位工程造價(jià)占合同價(jià)款的比例幅度予以扣減。

工程延誤的情況下,必須按照工程施工合同中的相關(guān)條款對(duì)違約金進(jìn)行賠付,另外涉及到造成對(duì)方重大經(jīng)濟(jì)損失的還需要對(duì)相關(guān)損失情況進(jìn)行賠償。在司法實(shí)踐中,有關(guān)違約金的標(biāo)準(zhǔn)只有一個(gè)上限的規(guī)定,所以具體的違約金賠償情況應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同中的相關(guān)規(guī)定來(lái)進(jìn)行確定。

施工單位故意拖延工期如何處理

施工單位拖延工期是一種合同違約行為，所以，拖延工期要執(zhí)行合同雙方約定的處罰措施。如果合同沒(méi)有明確約定違約責(zé)任，可以要求施工單位對(duì)因?yàn)檠悠谠斐傻膿p失，以及承擔(dān)合理的違約金作為補(bǔ)償。

法律依據(jù):

《中華人民共和國(guó)民法典》

第五百八十條 當(dāng)事人一方不履行非金錢債務(wù)或者履行非金錢債務(wù)不符合約定的，對(duì)方可以請(qǐng)求履行，但是有下列情形之一的除外:

(一)法律上或者事實(shí)上不能履行;

(二)債務(wù)的標(biāo)的不適于強(qiáng)制履行或者履行費(fèi)用過(guò)高;

(三)債權(quán)人在合理期限內(nèi)未請(qǐng)求履行。

有前款規(guī)定的除外情形之一，致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請(qǐng)求終止合同權(quán)利義務(wù)關(guān)系，但是不影響違約責(zé)任的承擔(dān)。

第五百八十三條 當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，在履行義務(wù)或者采取補(bǔ)救措施后，對(duì)方還有其他損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

第五百八十四條 當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，造成對(duì)方損失的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益;但是，不得超過(guò)違約一方訂立合同時(shí)預(yù)見(jiàn)到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見(jiàn)到的因違約可能造成的損失。

施工單位導(dǎo)致的工期延誤,施工單位可以索賠嗎?

一、拖延工期如何索賠

1、違反合同的約定拖延工期,是屬于合同違約的情形,建設(shè)單位可以與施工單位協(xié)商賠償問(wèn)題,協(xié)商不成的,可以向法院起訴。

2、法律規(guī)定:《中華人民共和國(guó)民法典》

第五百七十七條 【違約責(zé)任】當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。

第五百八十三條 【違約損害賠償責(zé)任】當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,在履行義務(wù)或者采取補(bǔ)救措施后,對(duì)方還有其他損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。

二、工期延誤承包人可以索賠的費(fèi)用有哪些

因發(fā)包人原因,如拖欠進(jìn)度款、沒(méi)有按時(shí)提供原材料等導(dǎo)致工期延誤的,承包人可以要求賠償。

根據(jù)民法典規(guī)定,因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。通常具體而言,承包人都可以要求賠償以下費(fèi)用:

1、人工費(fèi)損失。如停工、窩工的工人工資;工人低生產(chǎn)效率的損失;膳食補(bǔ)貼、工器具費(fèi)用、各種管理費(fèi)等相關(guān)人工費(fèi)用損失。

2、材料費(fèi)損失。諸如由于工期拖延,材料價(jià)格上漲帶來(lái)的差價(jià)損失等。

3、機(jī)械費(fèi)損失。由于工期拖延導(dǎo)致相關(guān)機(jī)械停工帶來(lái)的損失,轉(zhuǎn)移搬運(yùn)帶來(lái)的損失等相關(guān)費(fèi)用。

4、工地管理費(fèi)。諸如由工期拖延產(chǎn)生的工地管理人員的工資等。

5、物價(jià)上漲的差生的差價(jià)費(fèi)用。諸如工人工資上漲、機(jī)械租賃費(fèi)用上漲、材料費(fèi)用上漲等。

我們可以了解到對(duì)于拖延工期的情況是屬于合同違約的行為,按照規(guī)定是可以索賠的,如果雙方協(xié)商不了可以起訴法院解決,希望大家可以明白。以上這些為大家整理的相關(guān)內(nèi)容,如果還有什么疑問(wèn),可以咨詢相關(guān)律師。

施工合同超過(guò)工期怎么辦

對(duì)于建筑工地來(lái)說(shuō)的話，一旦是外包出去的工程進(jìn)入了施工周期得到話是需要按時(shí)按量的完成合同任務(wù)的，通常就會(huì)有一些包工頭沒(méi)有按時(shí)安全合同中的工期造成了逾期的話是需要追究責(zé)任的。那么，施工合同超過(guò)工期怎么辦?下面就跟著一起來(lái)了解一下吧。一、施工合同超過(guò)工期怎么辦

施工合同約定工期時(shí)，如果超出了合同工期，需要分不同的原因進(jìn)行討論，如果是發(fā)包方的原因，比如發(fā)包方場(chǎng)地協(xié)調(diào)出現(xiàn)問(wèn)題，導(dǎo)致施工方遲遲不能進(jìn)場(chǎng)施工，或者發(fā)包方提供施工材料，但材料卻遲遲無(wú)法進(jìn)場(chǎng)的，那么在這種情況下，一般都由發(fā)包方承擔(dān)延期責(zé)任。

如果是因?yàn)槭┕し降脑?，比如設(shè)備、人員不到位，施工人員拖延嚴(yán)重等原因，導(dǎo)致超過(guò)工期的，則由施工方負(fù)責(zé)。

此外，因?yàn)椴豢煽沽Φ囊蛩?，即客觀無(wú)法施工的情況，比如停電、政府原因或者天氣原因?qū)е碌氖┕o(wú)法繼續(xù)，由此產(chǎn)生的延期不應(yīng)當(dāng)由施工方負(fù)責(zé)，發(fā)包人不得據(jù)此要求施工方承擔(dān)賠償責(zé)任。

需要提醒大家的是，在合同履行過(guò)程中，需要保留必要的各方協(xié)調(diào)、通知，催促等書面文件，比如當(dāng)發(fā)包方提供的材料遲遲未入場(chǎng)時(shí)，或者出現(xiàn)大面積停電、冬季提前凍土無(wú)法施工時(shí)，施工方應(yīng)當(dāng)要求對(duì)上述事件的發(fā)生時(shí)間和期限進(jìn)行記錄，并交由發(fā)包方確認(rèn)，以作為日后出現(xiàn)延期時(shí)可以免責(zé)的證據(jù)。

法律依據(jù):

《民法典》第二百八十三條

發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。

《民法典》第二百八十四條

因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。

二、施工單位超出合同工期如何賠償

1、根據(jù)我國(guó)的民法典規(guī)定，發(fā)包方的原因致使工程施工方的損失的，發(fā)包方要負(fù)責(zé)賠償，具體的條文我給你貼在下面:

第二百八十三條發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。

第二百八十四條因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。

2、你可以根據(jù)對(duì)方的侵權(quán)事實(shí)進(jìn)行訴訟，當(dāng)然也可以根據(jù)你們的實(shí)際損失進(jìn)行調(diào)解或達(dá)成協(xié)議賠償。

3、如果訴訟的話，你們當(dāng)然要進(jìn)行相關(guān)的證據(jù)提交工作。比如你們預(yù)計(jì)的實(shí)際工期，你們承擔(dān)相類似的工程活動(dòng)的大概工期，以證明你們這次確實(shí)收到了窩工等損失。你們也可以舉出你們?cè)谖夜て陂g的損失具體內(nèi)容，如工人的工資、機(jī)器閑置費(fèi)用、器材租賃費(fèi)用等等，都要求合格的單據(jù)證明。

其他的，你要根據(jù)你們的實(shí)際情況進(jìn)行舉證了，我建議你們可以聘請(qǐng)一位當(dāng)?shù)氐穆蓭焷?lái)具體的幫助和指導(dǎo)你們進(jìn)行舉證和訴訟工作。

三、施工合同的含義

施工合同亦稱“工程合同”或“包工合同”。指發(fā)包方(建設(shè)單位)和承包方(施工單位)為完成商定的建筑安裝工程施工任務(wù)，明確相互之間權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的書面協(xié)議。簽訂施工合同，必須遵守國(guó)家法律，符合國(guó)家政策，并具備經(jīng)批準(zhǔn)的承包工程的初步設(shè)計(jì)和總概算，承包工程所需的投資和統(tǒng)配物資已經(jīng)列入國(guó)家計(jì)劃，當(dāng)事人雙方均有履行合同的能力等基本條件，以保證施工合同切實(shí)可行。